Образец справки об имеющих юридических дел и судебных разбирательств. Письмо об отсутствии судебных разбирательств Информационное письмо об участии в судебных разбирательствах
Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 20)
начало формы
Форма справки об участии в судебных разбирательствах
Приложение 20 к письму о подаче
оферты
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование конкурсной процедуры _______________________________________
Наименование Участника конкурса _________________________
Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска |
Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) |
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника конкурса |
|
____________________________________ _________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник конкурса должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если Участник конкурса не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Данную справку необходимо предоставить за 3 последних года и за отчетный период текущего года.
Инструкции по заполнению
Сведения (справка) о службе охраны труда (форма 18)
Форма справки о службе охраны труда
начало формы
Приложение 16 к письму о подаче
оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о службе охраны труда
Наименование Участника конкурса _________________________
Фамилия, имя, отчество специалиста |
Занимаемая должность |
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
Наличие аттестации в области промышленной безопасности (других специальных правил) |
Состоит ли в штате организации (Участника конкурса) или оказывает услуги по гражданско-правовому договору |
||
______________________________ ________________ _____________________
(должность лица, подписавшего письмо) (подпись) (инициалы, фамилия)
конец формы
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический адрес.
В справке необходимо указать следующие сведения по персоналу Участника конкурса по охране труда: Ф.И.О., должность, стаж работы в должности специалиста по охране труда, наличие аттестации в области промышленной безопасности (других специальных правил), состоит ли в штате организации или оказывает услуги по гражданско-правовому договору.
В справке указываются сведения только о персонале по охране труда.
К справке желательно приложить соответствующие копии документов (документы, об образовании, документы об аттестации по охране труда, журналы аттестации по охране труда и т.д.).
Инструкции по заполнению
Сведения (справка) о проверке знаний требований правил промышленной безопасности (других специальных правил) лиц, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проведения работ (форма 19)
Форма справки о проверке знаний требований правил промышленной безопасности (других специальных правил) лиц, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проведения работ
начало формы
Приложение 17 к письму о подаче
оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о проверке знаний требований правил промышленной безопасности (других специальных правил) лиц, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проведения работ
Наименование конкурсной процедуры _______________________________________ Лот ___
Наименование Участника конкурса : _________________________
Фамилия, имя, отчество специалиста |
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) |
Занимаемая должность |
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
Наличие аттестации в области промышленной безопасности (других специальных правил) |
№ удостоверения |
В качестве кого аттестован специалист |
Срок действия аттестации |
Наименование территориального органа Ростехнадзова, образовавшего аттетационную комиссию |
Примечание (указываются прикладываемые документы к данной справке) |
|
- Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
- Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
- Участник конкурентных переговоров предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение [указывается период].
- Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 11)
- Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников
начало формы БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ № « » 201_ г.
Образец Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Настасья Российская Федерация, Москва #3 24 марта 2011, 11:20 спасибо, но этого слишком много…нам нужно:»оригинал информационного письма о наличии судебных споров с участием участника».потому нужно что-то более узко приближенное по смыслу, но чтобы звучало красиво. Важно Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #4 24 марта 2011, 11:26 Корректируйте, это не запрещено.
Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера (форма 20) начало формы
- Форма справки об участии в судебных разбирательствах
Приложение 20 к письму о подаче офертыот « » г. № Справка об участии в судебных разбирательствах Наименование конкурсной процедуры Наименование Участника конкурса Год Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника конкурса (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего) М.П.
Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Настасья Российская Федерация, Москва #3 24 марта 2011, 11:20 спасибо, но этого слишком много…нам нужно:»оригинал информационного письма о наличии судебных споров с участием участника».потому нужно что-то более узко приближенное по смыслу, но чтобы звучало красиво.
Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Mila Российская Федерация, Москва #4 24 марта 2011, 11:26 Корректируйте, это не запрещено. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Справка об участии организации в арбитражных процессах
Внимание
Настасья Российская Федерация, Москва #1 24 марта 2011, 11:04 Оценок нет Коллеги! всем хорошего дня)А у меня вопрос: нужно составить письмо для тендера об отсутствии судебных споров с участием компании (участника тендера). может быть у вас есть пример или соображения как его оформить?Совершенно ничего в голову не приходит.. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Кого позвать? Mila Российская Федерация, Москва #2 24 марта 2011, 11:18 У нас это выглядит так:»По Вашему запросу сообщаем, что против ООО «Ромашка» не возбуждена процедура банкротства, не проводится реоорганизация или ликвидация Общества, арест на имущество не наложен, имущество не обременено долговыми обязательствами» Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера
- Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)
- Справка об отсутствии судебных разбирательств.
- Справка об участии в судебных разбирательствах
- Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера
- Справка об отсутствии судебных разбирательств образец
Письмо об отсутствии судебных споров (тендер) В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры открытых конкурентных переговоров мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору открытых конкурентных переговоров актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.
Содержание:
- Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)
- Справка об отсутствии судебных разбирательств.
- Справка об участии в судебных разбирательствах
- Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера
- Справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера образец
- Образец справка об отсутствии судебных разбирательств для тендера
- Справка об отсутствии судебных разбирательств образец
Письмо об отсутствии судебных споров (тендер) Mila Российская Федерация, Москва #8 24 марта 2011, 12:09 Должно быть что-то еще, попробую поискать, но чуть позже Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Справка об отсутствии судебных разбирательств.
Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Справка об участии в судебных разбирательствах Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) Справочно: 1. Указывается порядковый номер. 2. Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
- Справка о цепочке собственников компании (форма 13)
- Форма справки о цепочке собственников компании
начало формы Справка о цепочке собственников компании « » 201_ г.
- Ходатайство о назначении экспертизы.doc
- Ходатайство об объявлении перерыва в предварительном судебном заседании.doc
- Ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица.doc
- Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.doc
- Ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца (ответчика).doc
- Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.doc
- Заявление о выдаче копии материалов дела.doc
- Заявление повторной выдачи копии решения (определения).doc
- Заявление об отводе судьи.doc
- Заявление об отводе эксперта.doc
- Заявление об отказе от исковых требований.doc
- Заявление об уменьшении (увеличении) исковых требований.doc
- Заявление об утверждении мирового соглашения.doc
- Заявление в соответствии со ст.
Письмо об отсутствии участия в судебных и арбитражных процессах
ИТОГО 100% Х (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Инструкции по заполнению · Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются». · Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты. · Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. · В данной форме генеральный подрядчик указывает: · перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ; · стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов; · сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком выполнения работ.
Главная В разделе собраны примеры составления судебных документов. Под судебными документами подразумеваются все письменные документы, которые исходят от суда любой инстанции. Это основное определение. Таким образом, судебными документами могут быть: Судебное решение (как его частный вид – заочное, принимаемое в отсутствие ответчика) – основной вид судебных документов; Определение суда – в принятом таким образом постановлении суда рассмотренное им дело по существу не разрешено; Судебный приказ – такое постановление выносится мировым судьей, чаще всего связано с правовыми взаимоотношениями по вопросам денежных и имущественных отношений между кредитором и должником. Протокол судебного заседания – обязательный судебный документ, который должен вестись при каждом судебном заседании. Если по какому-либо принятому судебному решению отсутствует протокол, то данное судебное решение аннулируется.
Справка об участии в судебных разбирательствах
Категории: АстрономияБиологияГеографияДругие языкиИнтернетИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТранспортФизикаФилософияФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей дорожной одежды в целом. К первым относит… Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни…
Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы…
Справка об отсутствии судебных разбирательств.
Внимание
Предыдущая10111213141516171819Следующая ⇒ Способ и наименование закупки Участник закупки: Год Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника закупки (подпись уполномоченного представителя) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) М.П. Инструкции по заполнению: 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения.
Письмо об отсутствии судебных споров (тендер)
- Инструкции по заполнению
- Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
- Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
- Участник конкурентных переговоров предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение [указывается период].
- Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 11)
- Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников
начало формы БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ № « » 201_ г.
Образцы судебных документов 2018
Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Настасья Российская Федерация, Москва #5 24 марта 2011, 11:38 дэк вот никак не могу грамотно скорректировать..
ООО « » настоящим сообщает об отсутствии судебных споров с участием компании. Нормально ли? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #6 24 марта 2011, 11:47 А в пакете с тендерной документацией разве нет формы? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Справка об участии организации в арбитражных процессах
МилаЯ Российская Федерация, СПб #13 24 марта 2011, 14:44 Видимо разные тендеры с разным запросом документов, где-то достаточно письма от орг-ии, где-то нет и к тому же наверное у этой справки есть срок действия, значит можно эксплуатировать заверенные копии сколь душе угодно (в течение этого срока) Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… свершилось!! Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #14 24 марта 2011, 14:48 Ещё бы понимать, от чего это зависит Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры открытых конкурентных переговоров мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору открытых конкурентных переговоров актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. Непредоставление нами указанных сведений дает Организатору открытых конкурентных переговоров право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.
С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны. Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытых конкурентных переговорах.
Образец справки об имеющих юридических дел и судебных разбирательств
Мне скучно, Бес… Вверх ▲
- 15.04.2005, 10:22 #7 А это наверно зависит от того, куда требуется данная справка и насколько формально относятся к таковой справке там, где ее требуют. Интересно, а требуют ли Банки такую справку при получении «Юриком» крупного кредита?.
Quod erat demonstarndum! (Эвклид) Вверх ▲
- 15.04.2005, 10:51 #8 Давали как-то такую справку при участии в тендере, но они просили, чтобы мы сами на своем бланке писали, что «не участвуем ….». И в конкурсной документации было, что при неверных сведениях снимали с конкурса и была возможность расторжения с нами контракта в случае выигрыша Вверх ▲
- 15.04.2005, 11:26 #9 Мы такую справку (о том, что нет судебных разбирательств, свзяннах с имущественными претензиями) получали в территориальном органе Минюста РФ.
Важно
В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации. 6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: * в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп.
2, 3,4, 5 настоящего
Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
Инфо
Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Настасья Российская Федерация, Москва #3 24 марта 2011, 11:20 спасибо, но этого слишком много…нам нужно:»оригинал информационного письма о наличии судебных споров с участием участника».потому нужно что-то более узко приближенное по смыслу, но чтобы звучало красиво.
Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Кого позвать? Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Mila Российская Федерация, Москва #4 24 марта 2011, 11:26 Корректируйте, это не запрещено. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
начало формы
Приложение №9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес Участника конкурентных переговоров: _________________________
№ п/п | Наименование суда | Предмет и цена иска (в рублях) | Решение суда и дата вступления решения в законную силу | Форма процессуального участия Участника конкурентных переговоров (истец, ответчик, третье лицо) | Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
… |
Настоящим подтверждаю, что Участник конкурентных переговоров ____________
(наименование организации Участника конкурентных переговоров)
не имеет: судебных разбирательств, касающихся невыполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в пользу Участника конкурентных переговоров.
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник конкурентных переговоров предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение [указывается период ].
Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 11)
Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников
В случае нашей победы в открытых конкурентных переговорах [указать название открытых конкурентных переговоров ], подтвержденной протоколом выбора победителя, мы [полное наименование организации - Участника открытых конкурентных переговоров по учредительным документам ] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью ] обязуемся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Организатором открытых конкурентных переговоров Протокола по выбору Победителя представить Организатору открытых конкурентных переговоров сведения о цепочке собственников по форме 13 настоящей конкурсной документации (Том IV)), бенефициаров Участника открытых конкурентных переговоров, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице (ФИО, № документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства), с приложением подтверждающих документов.
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры открытых конкурентных переговоров мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору открытых конкурентных переговоров актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.
Непредоставление нами указанных сведений дает Организатору открытых конкурентных переговоров право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.
С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.
Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытых конкурентных переговорах.
конец формы
Образцы дополнительных форм документов
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника конкурентных переговоров (форма 12)
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника конкурентных переговоров
[дата, исходящий номер ]
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _______ ____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник конкурентных переговоров:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №____________ выдан _________________________________ «____» _______________20__ г.
представлять интересы__________________________________________________________
(наименование организации)
на закупочных процедурах, проводимых _________________________________________
(наименование уполномоченного
_____________________________________________________________________________
Органа - организатора закупки)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
удостоверяем.
Доверенность действительна по «____» _____________ 20___ г.
Руководитель организации _________________________________ (___________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________________________________ (___________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
конец формы
Справка о цепочке собственников компании (форма 13)
Форма справки о цепочке собственников компании
Справка о цепочке собственников компании
№ п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) |
||||||||||||
ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистра ции | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
__________________________________ (подпись, М.П.) |
||||||||||||||
_________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
конец формы
2.2.2. Инструкции по заполнению
Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников.
Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.
Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
В отношении Российских акционерных обществ:
Выписки из реестра акционеров;
Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
Документы об образовании юридического лица;
Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
В отношении лиц-нерезидентов:
Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.
1 документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
(форма 10)
начало формы
Приложение №9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес Участника конкурентных переговоров: _________________________
____________________________________________
№ п/п | Наименование суда | Предмет и цена иска (в рублях) | Решение суда и дата вступления решения в законную силу | Форма процессуального участия Участника конкурентных переговоров (истец, ответчик, третье лицо) | Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
… |
Настоящим подтверждаю, что Участник конкурентных переговоров ____________
_
(наименование организации Участника конкурентных переговоров)
не имеет: судебных разбирательств, касающихся невыполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в пользу Участника конкурентных переговоров.
__________________________________
(подпись, М.П.)
__________________________________
конец формы
- Инструкции по заполнению
- Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
- Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
- Участник конкурентных переговоров предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение.
- Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 11)
- Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников
начало формы
БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры открытых конкурентных переговоров мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору открытых конкурентных переговоров актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.
Непредоставление нами указанных сведений дает Организатору открытых конкурентных переговоров право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.
С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.
Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытых конкурентных переговорах.
__________________________________
(подпись, М.П.)
________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
начало формы
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _______ ____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник конкурентных переговоров:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №____________ выдан _________________________________ «____» _______________20__ г.
представлять интересы__________________________________________________________
(наименование организации)
на закупочных процедурах, проводимых _________________________________________
(наименование уполномоченного
_____________________________________________________________________________
органа — организатора закупки)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации — доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
удостоверяем.
Доверенность действительна по «____» _____________ 20___ г.
Руководитель организации _________________________________ (___________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________________________________ (___________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
конец формы
- Справка о цепочке собственников компании (форма 13)
- Форма справки о цепочке собственников компании
начало формы
Справка о цепочке собственников компании
№ п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) | ||||||||||||
ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистра ции | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
__________________________________ (подпись, М.П.) |
||||||||||||||
_________________________________ |
конец формы
2.2.2. Инструкции по заполнению
- Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников.
- Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.
- Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
- В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ — предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
- В отношении Российских акционерных обществ:
- Выписки из реестра акционеров;
- Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
- Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
- В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
- Документы об образовании юридического лица;
- Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
- Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
- В отношении лиц-нерезидентов:
- Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
- Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.
1 документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
Справка об участии в судебных разбирательствах
Форма 12 Приложение № к заявке на участие от » » г. № Форма Соглашения о раскрытии информации Для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1) с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2) СОГЛАШЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ г. » » 201_г. , именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице, действующего на основании, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения. 2.
М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы
- Образцы дополнительных форм документов
- Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника конкурентных переговоров (форма 12)
- Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника конкурентных переговоров
- Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника конкурентных переговоров (форма 12)
начало формы ДОВЕРЕННОСТЬ № г. (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Юридическое лицо – участник конкурентных переговоров: (наименование юридического лица) доверяет (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии № выдан » » 20 г.
В случае нашей победы в открытых конкурентных переговорах, подтвержденной протоколом выбора победителя, мы в лице обязуемся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Организатором открытых конкурентных переговоров Протокола по выбору Победителя представить Организатору открытых конкурентных переговоров сведения о цепочке собственников по форме 13 настоящей конкурсной документации (Том IV)), бенефициаров Участника открытых конкурентных переговоров, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице (ФИО, № документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства), с приложением подтверждающих документов.
Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 20) начало формы
- Форма справки об участии в судебных разбирательствах
Приложение 20 к письму о подаче офертыот » » г. № Справка об участии в судебных разбирательствах Наименование конкурсной процедуры Наименование Участника конкурса Год Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника конкурса (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего) М.П.
- Инструкции по заполнению
Справка об отсутствии судебных разбирательств образец
ВажноМне скучно, Бес… Вверх ▲
- 15.04.2005, 10:22 #7 А это наверно зависит от того, куда требуется данная справка и насколько формально относятся к таковой справке там, где ее требуют. Интересно, а требуют ли Банки такую справку при получении «Юриком» крупного кредита?. Quod erat demonstarndum! (Эвклид) Вверх ▲
- 15.04.2005, 10:51 #8 Давали как-то такую справку при участии в тендере, но они просили, чтобы мы сами на своем бланке писали, что «не участвуем ….».
И в конкурсной документации было, что при неверных сведениях снимали с конкурса и была возможность расторжения с нами контракта в случае выигрыша Вверх ▲
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя) Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя) Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем) Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем) Форма 16 Приложение № к заявке на участие от » » г.
Успех измеряется не тем, насколько далеко ты зашел, а тем, насколько ты удалился от того, с чего начал Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… МилаЯ Российская Федерация, СПб #11 24 марта 2011, 14:31 Мы делаем запрос в районную службу судебных приставов, для того, чтобы они выдали справку.Запрос:ЗАО «РиК» просит предоставить справку о том, что в отношении нашей организации исполнительные производства не возбуждены.Справка предоставляется для участия в конкурсных торгах.Справка выглядит следующим образом:на ваш запрос №32656 от 26.08.10 такой-то отдел такого-то района УФССП России по СПб сообщает, что исполнительных производств в отношении ЗАО «РиК» (юр.адрес) согласно базе ПК «Судебный пристав 2010г.»-на исполнение не поступал,-исполнительное производство не возбуждалось.
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на выполнение работ по замене опор на вл-35кВ и на вл-150 кВ (2 лота), в том числе по лотам
Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 20)
начало формы
Форма справки об участии в судебных разбирательствах
Приложение 20 к письму о подаче оферты
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование конкурсной процедуры _______________________________________
Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска |
Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) |
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника конкурса |
|
____________________________________ _________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник конкурса должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если Участник конкурса не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Данную справку необходимо предоставить за 3 последних года и за отчетный период текущего года.
Инструкции по заполнению
Сведения (справка) о службе охраны труда (форма 18)
Форма справки о службе охраны труда
начало формы
Приложение 16 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о службе охраны труда
Наименование Участника конкурса _________________________
Занимаемая должность |
Состоит ли в штате организации (Участника конкурса) или оказывает услуги по гражданско-правовому договору |
|||||
______________________________ ________________ _____________________
(должность лица, подписавшего письмо) (подпись) (инициалы, фамилия)
конец формы
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический адрес.
В справке необходимо указать следующие сведения по персоналу Участника конкурса по охране труда: Ф.И.О., должность, стаж работы в должности специалиста по охране труда, наличие аттестации в области промышленной безопасности (других специальных правил), состоит ли в штате организации или оказывает услуги по гражданско-правовому договору.
В справке указываются сведения только о персонале по охране труда.
К справке желательно приложить соответствующие копии документов (документы, об образовании, документы об аттестации по охране труда, журналы аттестации по охране труда и т.д.).
Инструкции по заполнению
Сведения (справка) о проверке знаний требований правил промышленной безопасности (других специальных правил) лиц, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проведения работ (форма 19)
Форма справки о проверке знаний требований правил промышленной безопасности (других специальных правил) лиц, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проведения работ
начало формы
Приложение 17 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о проверке знаний требований правил промышленной безопасности (других специальных правил) лиц, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проведения работ
Наименование конкурсной процедуры _______________________________________ Лот ___
Наименование Участника конкурса:_________________________
Фамилия, имя, отчество специалиста |
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) |
Занимаемая должность |
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
Наличие аттестации в области промышленной безопасности (других специальных правил) |
№ удостоверения |
В качестве кого аттестован специалист |
Срок действия аттестации |
Наименование территориального органа Ростехнадзова, образовавшего аттетационную комиссию |
Примечание (указываются прикладываемые документы к данной справке) |
|
Инструкции по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
4. Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
5. Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
от «____»_____________ г. №__________
Форма Соглашения о раскрытии информации
Для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)
с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2)
СОГЛАШЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
г._______________ «___»_________201_г.
Именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1″информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами — данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами — состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1″вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО «____»,и/или лицам, указанным ПАО «_______» в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2″уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.
9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр — «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «________».
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
от»Стороны-1″от»Стороны-2″
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)
Приложение
к Соглашению
от ________________№__
Форма предоставления информации (Форма 12.1)
Информация о заключённых договорах | |||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование «Стороны-2″(ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия) | Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных) | ||||||||||||||||
ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб.) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | |
Справочно:
1. Указывается порядковый номер.
2. Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
4. Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2″(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами — данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».
5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2″и составе исполнительных органов «Стороны-2».
от «Стороны-1″от»Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
· Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».
· В данной форме генеральный подрядчик указывает:
· перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
· стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;
· сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком выполнения работ.
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
· Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».
· Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
· Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
· В данной форме лидер коллективного участника указывает:
· перечень выполняемых каждой организацией работ;
· распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов между всеми организациями, входящими в коллективного участника;
· сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ.
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Участник: ________________________________
В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года
№ п/п | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя) | Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя) | Предмет договора, заключаемого — субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем) | Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем) | ||||
(подпись уполномоченного представителя) | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) | ||||||||
Инструкции по заполнению
- Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не привлекаются».
- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
- В данной форме подрядчик указывает:
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
Предмет договора, заключаемого — субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)