Исковое заявление о расторжении договора. Примерный образец искового заявления о расторжении договора (в гражданском процессе) Иск о расторжении контракта

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска

Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2

Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,

Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,

Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,

Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00

(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

13.09.2011г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I Озащите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2011г по 09.12.2011г составил 94 500,00 рублей из расчета:

45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей

70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.

Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя - истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2011г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:

1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.

2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.

3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2011,опись вложения в почтовый конверт.

Исковое заявление о расторжении договора подряда

Подборка наиболее важных документов по запросу Исковое заявление о расторжении договора подряда (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы. Исковое заявление о расторжении договора подряда

Формы документов. Исковое заявление о расторжении договора подряда

Форма: Исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

Исковое заявление о расторжении договора

Прекращение любого договора происходит в случаях:

надлежащего исполнения сторонами всех условий договора

истечения срока соглашения

расторжения соглашения с обоюдного согласия сторон

расторжения в порядке судебного производства.

Расторжение соглашения через суд

Для обращения стороной соглашения в суд с целью расторжения договора обязательным является досудебное урегулирование. Истец, прежде чем идти в суд, должен передать ответчику соответствующую претензию. Если он не получает от ответчика ответа в обусловленный договором либо законом срок или получает отрицательный ответ, то может требовать расторжения соглашения через органы судебной системы.

Основания для прекращения условий договора

Иск о расторжении договора заинтересованного лица будет удовлетворен судьей только в названных законом случаях (например, договор дарения признается недействительным, если заявитель сможет доказать, что даритель в момент подписания соглашения был недееспособен) либо в случае серьезного (существенного) нарушения каких-либо условий соглашения одной стороной. Кроме того, исковое заявление о расторжении договора может быть полностью удовлетворено, если произошло существенное изменение тех обстоятельств, которые учитывались сторонами при подписании соглашения.

Существенное нарушение – это серьезное нарушение, причиняющее одной стороне такой ощутимый ущерб, что исправная сторона лишается в существенной мере того, что могла бы получить при выполнении настоящего соглашения.

Существенное изменение каких-либо обстоятельств также названо законодателем одной из возможных причин одностороннего расторжения договора. Оно предполагает такое изменение ситуации по сравнению с обстоятельствами при заключении соглашения, при котором, стороны совсем не стали бы подписывать это соглашение или подписали бы его на совсем иных условиях, если бы могли предвидеть данное изменение.

Скачать образец заявления:

Образец иска о расторжении договора аренды и взыскании арендной платы

В образце представлен пример искового заявления в арбитражный суд с требованиями:

Цена иска: 782 002 руб.

Госпошлина: 18 640, 40 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора аренды и взыскании арендной платы

01 ноября 2010 г. между И.П. Демиденко А.В. (далее - Истец) и ООО Аромат Плюс (далее - Ответчик) был заключен договор аренды нежилого помещения № Н-60, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60, пом. *-Н общей площадью 180,3 кв. м. (далее - Договор). В тот же день помещение передано по Акту приема-передачи.

Согласно условиям Договора (п. 1.1) установлена ежемесячная арендная плата в размере 210 000 руб. Коммунальные платежи за помещение Истца входят в стоимость аренды.

01 декабря 2012 г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 1, согласно которому с даты подписания Дополнительного соглашения стоимость ежемесячной аренды устанавливается в размере 230 000 руб.

В соответствии с п. 2.3 Договора Ответчик обязан вносит арендную плату до 10-го числа того месяца, в котором Ответчиком используется арендованное имущество.

11 сентября 2013 г. со стороны Ответчика арендная плата за сентябрь не поступила. Мотивированного отказа от оплаты Ответчик также не предоставил. Впоследствии Ответчик также в установленные сроки не внес арендную плату за октябрь 2013 г. Суммы оплат на расчетный счет истца до настоящего времени не поступили.

Истец дважды, письмами б/н от 15 сентября 2013 г. и 12 октября 2013 г. предупреждал о необходимости погасить возникшую задолженность, на которые Ответчик не отреагировал, но продолжал пользоваться арендованным помещением.

В соответствии со ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

Поскольку Ответчик более двух раз подряд не вносил арендную плату, Договор между сторонами должен быть расторгнут.

Уведомление о расторжении договора аренды и о необходимости погасить задолженность по арендной плате было направлено в адрес Ответчика 05.11.2013 г. но ответа не получено.

По состоянию на 30 ноября 2013 г. акты приемки-передачи помещения не подписаны, Ответчик фактически продолжает использовать арендованное помещение. Таким образом, на дату подачи иска задолженность Ответчика за 3 месяца составляет 690 тыс. руб.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.

Ответчик необоснованно уклоняется от внесения арендной платы, что является недопустимым нарушением прав Истца.

В силу ст. 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан уплатить неустойку, размер которой определен договором.

Согласно условиям п. 5.3 Договора Ответчик обязался при нарушении сроков оплаты работы уплатить Истцу пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Таким образом, на 30.11.2013 г. сумма пени составляет 2 032 руб. Расчет пеней прилагается.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 35, 125, 126 АПК РФ,

1. Расторгнуть с ООО Аромат Плюс договор Аренды № Н-60 от 01.10.2013 г.
2. Взыскать с ООО Аромат Плюс задолженность по арендной плате в размере 690 000 руб.
3. Взыскать с ООО Аромат Плюс неустойку в размере 2 032 руб.
4. Взыскать с ООО Аромат Плюс госпошлину в размере 18640, 40 руб.

1. Оригиналы документов, подтверждающих направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов
2. Оригинал платежного поручения об уплате государственной пошлины
3. Копия свидетельства о гос. регистрации Истца в качестве индивидуального предпринимателя
4. Оригинал доверенности № 1 от 10.11.2013 г. подтверждающей полномочия на подписание искового заявления
5. Оригинал выписки из ЕГРП на помещение
6. Оригинал выписка из ЕГРЮЛ на ООО Аромат Плюс
7. Копия договора Н-60 от 01.11.2010 г
8. Копия Акта приема-передачи от 01.11.2010 г.
9. Копия Дополнительного соглашения к № 1 от 01 12.2012 г.
10. Копия Претензии б/н от 05.11.2013 г.
11. Копия письма б/н от 15 сентября 2013 г.
12. Копия письма б/н от 12 октября 2013 г.
13. Копия свидетельства о праве собственности на помещение
14. Расчет пеней.

Представитель ИП Демиденко А.В.

по доверенности _____________________ /В.В. Петров/

Исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

(Варианты:

Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков).

Согласно ст. 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда заказчик на основании п. 2 ст. 715 или п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 728 (варианты дополнительно: п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 723) Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

обязать ответчика возместить стоимость материалов, оборудования (иного имущества) в размере ________ (__________) рублей, а также убытки в виде ________________________

в размере ________ (__________) рублей, причиненные нарушением условий Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

Приложения:

1. Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

2. Документы, подтверждающие нарушение условий Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

3. Документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования (иного имущества).

4. Документы, подтверждающие причинение убытков и их размер.

5. Расчет суммы исковых требований.

6. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___.

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

10. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"_______ ____ г. N ___.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <3>.

14. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

"___"________ ____ г.

<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

<3> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствие с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Возможны случаи, когда условия договора исполняются не надлежащим образом. Если одна из сторон нарушает условия сделки, то другая может попытаться расторгнуть договор, решив вопросы мирным путем.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Но часто переговоры результатов не дают, и в итоге приходится подавать иск о расторжении договора в суд.

Основные моменты

Согласно законодательству, стороны должны исполнять принятые на себя по договору обязательства.

В законодательстве учитывается, что все участники сделки должны действовать добросовестно.

Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

Расторжение договора, в связи с истечением срока действия или исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств, происходит автоматически и обычно не вызывает споров, так же без проблем проходит расторжение договора по взаимному согласию.

Обращение в суд – крайняя мера, если достигнуть соглашения о расторжении договора путем переговоров не удается.

Досудебное урегулирование с помощью подачи претензии ответчику в вопросе расторжения договора почти всегда является обязательным перед обращением в судебную инстанцию.

Правовые нормы

Основания для расторжения договора в Гражданском Кодексе РФ приводит статья 450. Также учитывая особенности конкретного соглашения к нему могут применяться и другие нормы ГК РФ или отдельных Федеральных законов.

Само заявление необходимо составить с соблюдением норм ГПК или АПК РФ в зависимости от того каким судам подведомственно решение конкретного вопроса.

Расчет госпошлины

В зависимости от характера спора рассчитывать госпошлину нужно, исходя из норм статьи 333.19 или 333.21 НК РФ.

Если руководствоваться письмами Минфина, то рассчитывать госпошлину следует, исходя из цены иска, и применять правила, установленные для требований имущественного характера.

Однако суды часто принимают такие заявления в случае, если оплачена как за требования неимущественного характера.

Отсутствие однозначной позиции приводит к тому, что часто заявитель изначально оплачивает пошлину, как за иск неимущественного характера.

И только если суд оставил его без движения, то делает доплату госпошлины, ведь цена договора, и как следствие размер госпошлины могут оказаться довольно большими.

Определяем подсудность

Первым делом следует определить подведомственность дела.

Если иск связан с предпринимательской или другой экономической деятельностью, то его следует направлять в арбитражный суд, например, именно в него следует подавать иск о расторжении .

В остальных случаях дело должен разбирать районный (городской) суд. Суды высших инстанций неоднократно указывали, что при наличии требований о расторжении договора иск не должен рассматриваться мировым судьей.

Это правило касается даже исков о защите прав потребителей. Впрочем, в практике существует и противоположная позиция судов.

Обычно подсудность определяется по месту нахождения или жительства ответчика. Но если спор связан с недвижимостью, например, нужно расторгнуть помещения, то подавать его следует по месту нахождения собственности.

Важно! Если расторгнуть договор требуется в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей», то иск можно направлять по месту жительства истца.

Таблица определение подсудности.

Как подготовить уведомление

Если одна из сторон нарушает условия договора, то он может быть расторгнут в соответствии с нормами ГК и условиями самого документа.

Следует заранее отправить уведомление о расторжении договора. Иначе может возникнуть ситуация, когда суд откажет в исковых требованиях, ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

Или вовсе посчитав, что такой шаг истца должен расцениваться как односторонний отказ от исполнения договора.

Обращение к юристу может помочь составить иск быстрее, при этом специалистом будут учтены нюансы конкретного дела, ведь их может быть достаточно много.

Часто для составления оснований расторжения договора может потребоваться знание многих статей ГК и отдельных Федеральных законов, регулирующих конкретные типы взаимоотношений. Рекомендуется пользоваться услугами профессионалов, если спор имеет сложный характер.

В исковом заявлении требование о расторжении договора в большинстве случаев не становится единственным.

Часто одновременно истец требует возмещение убытков, возврата уже уплаченной суммы и т.д.

Аренды в одностороннем порядке

Арендодатель нередко вынужден расторгать договор аренды в одностороннем порядке. Обычно к этому приводит пропуск арендатором регулярных платежей более двух раз подряд.

Обычно договор заключен в письменной форме и в этом случае его копию также следует приложить к иску.

Потребуется также подтвердить соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, для чего надо приложить копию и подтверждающие ее вручения документы (почтовое уведомление, чеки).

В большинстве случаев оказание услуг осуществляется на основании соответствующего договора, и для его расторжения понадобится составить заявление определенного образца. О том, как это сделать правильно, и каковы юридические последствия этого шага – прямо сейчас.

Услуги могут оказываться возмездно и безвозмездно. При этом потребитель услуги может использовать ее:

1. В коммерческих целях, и тогда речь идет о двух сторонах, являющихся контрагентами, заключившими соответствующий договор.
2. В личных целях – это наиболее распространенный пример в случае с частными гражданами. Например, оказание услуг связи (интернет, телефония, кабельное телевидение), услуги по обучению (для получения водительских прав), услуги по отделке помещения и многие другие.

Такая классификация имеет свое значение с точки зрения регулирования законодательства. Если гражданин выступает просто как потребитель, он может сослаться на соответствующий закон «О защите прав потребителя». А если речь идет только о коммерческом, взаимовыгодном взаимодействии для получения прибыли (например, услуга доставки грузов для компании), соответственно, нужно опираться на более широкий круг законов – прежде всего, на Гражданский кодекс.

Образец и примеры 2019 г.

В законодательстве не существует единой формы такого документа, поэтому каждая сторона договора оказания услуг при его расторжении вправе составить заявление по собственному, произвольному образцу. На практике практически все компании предлагают просто заполнить готовый бланк, однако потребитель может составит текст и по своему усмотрению – например, в тех случаях, когда ему нужно отразить отдельные (дополнительные) требования к компании.

В большинстве случаев в тексте должна отражаться такая информация:

1. Как обычно, документ начинается с «шапки», где прописывается полное название компании (в точности так, как указано в договоре, который предполагается расторгнуть), адрес, контактные данные. При необходимости указывается ФИО и должность ответственного лица, с которым непосредственно и был подписан документ.
2. Далее в «шапке» прописываются полные фамилия, имя, отчество потребителя, данные паспорта и контакты (почта, телефон, электронная почта – по желанию).
3. Название документа, как всегда, прописывается по центру. Можно назвать как словом «заявление», так и словом «уведомление», подразумевая то, что вы именно уведомляете компанию о своих намерениях прекратить сотрудничество.
4. Затем содержится собственно описание обстоятельств, которые мотивировали прекратить пользоваться договором. Конкретную причину потребитель приводить не обязан – т.е. каждый гражданин вправе проигнорировать этот пункт и перейти сразу к просительной части.
5. Далее нужно изложить просьбу заявления – т.е. расторжение договора. Здесь же можно сослаться на конкретную статью ГК, закона «О защите прав потребителя» и другие законы, если это необходимо.
6. Обязательно нужно описать все реквизиты договора, который предполагается расторгнуть (название, номер и дата составления).

В общем виде образец заявления, с помощью которого потребитель добивается расторжения договора оказания услуг, выглядит так.

Конкретные примеры подобных документов рассматриваются ниже. В зависимости от ситуации гражданин может сам корректировать текст, например, указывая различные причины прекращения сотрудничества:

• личное желание;
• жизненные обстоятельства (переезд, материальные затруднения);
• некачественно оказанные услуги;
• систематические нарушения поставщиком и другие.

Услуги обучения

В тексте могут содержаться и дополнительные просьбы, которые напрямую связаны с договором, заключенным изначально. Например, если предполагалось внесение предоплаты и ее возврат в случае отказа от пользования услугами, потребитель может получить назад всю сумму (или ее часть за вычетом неустойки).

Услуги связи

Также будет правильно, если заявитель прямо укажет о способе обратной связи, которая будет ему наиболее удобна. Например, направить ответное письмо на электронную почту и продублировать сообщение на обычный почтовый адрес. При этом лучше всегда просить компанию о предоставлении именно «бумажного» ответа, поскольку в случае спорных ситуаций на руках будет документ. И его можно будет задействовать при разбирательствах в качестве доказательства, в том числе в суде.

Конкретный способ передачи ответа компании можно указать только в соответствии с договором. Например, если в соглашении напрямую было указано, что все уведомления будут передаваться исключительно в бумажном виде, значит, нужно исходить именно из этого.

Как доставить заявление

Способов передачи этого документа предусматривается несколько. Причем текст договора не может напрямую регулировать этот вопрос и как-то ограничивать гражданина в правах. Например, если изначально в соглашении предполагалось, что документ может быть передан только лично, это нарушение гражданского законодательства. На самом деле можно передать его и через своего представителя, поэтому верховенство имеет именно закон.

Наряду с личной передачей заявления установленного образца, в котором заявитель отразил свою просьбу, можно передать его и такими способами:

1. С помощью представителя, который действует по доверенности. Документ обязательно заверяется у нотариуса и в общем случае действует один год. Представитель берет с собой оригинал этой доверенности и свой паспорт.
2. С помощью почтового отправления. Письмо лучше послать заказное, чтобы на дом прислали уведомление о том, что оно было вручено адресату (это дополнительное доказательство на случай спорных ситуаций). В уведомлении проставляется дата и ФИО получившего лица.

Есть и еще 2 варианта пересылки заявления, причем воспользоваться ими можно, не выходя из дома. Однако эти способы допустимо использовать только в тех случаях, если в договоре такая возможность предусмотрена:

1. Через письмо по электронной почте на официальный е-мейл компании.
2. Через личный кабинет – многие операторы интернета, кабельного телевидения предусматривают такую возможность, поскольку благодаря этому экономится много времени и других ресурсов.

Таким образом, посылая уведомление по электронной почте, потребитель должен быть готовым к тому, что ему правомерно откажут в принятии документа в работу только на том основании, что такая форма взаимодействия не предусмотрена. Поэтому в любом случае заявитель имеет право на доставку заявления лично, а также по почте или через своего представителя по доверенности.

Если заявитель сам относит образец заявления о расторжении, то вместе с ним нужно взять свой паспорт и договор об оказании услуг (оригинал).

Уведомление поступило: что дальше

Стороны договора выступают как заказчик и исполнитель, и каждый из них имеет не только права, но и обязанности. В целом они взаимодействуют в соответствии со своим соглашением. Однако законодательство (статья 782 ГК) допускает расторжение договора в одностороннем порядке как той, так и другой стороной. При этом обязательным условием является возмещение всех убытков, которые возникли в связи с таким решением.

В юридическом смысле однозначной позиции по поводу расторжения соглашения нет. С одной стороны, Президиум Высшего Арбитражного Суда России пояснял (07.09.2010 г.), что момент расторжения – это получение соответствующего уведомления, когда компания узнала о намерении потребителя (или по крайней мере должна была узнать). С другой стороны, сам договор в большинстве случаев предусматривает особый порядок расторжения.

Однако верховенство имеет именно законодательство – в данном случае ГК. Поэтому в общем случае достаточно просто направить заявление произвольного образца, в котором выразить намерение о расторжении соответствующего договора об оказании услуг, после чего сохранить уведомление о получении письма другой стороной.

После расторжения соглашения, его действие полностью прекращается, а имеющиеся правоотношения между продавцом и покупателем – завершаются. Изначально за окончанием сделки следует обращаться ко второй стороне. Если же добровольно урегулировать спор не получилось, придется подавать в суд исковое заявление о расторжении договора купли продажи и возврат денег проводить через службу приставов-исполнителей. Именно нежелание продавца идти навстречу зачастую мешает разрешить проблему без суда.

При проведении процедуры следует руководствоваться положениями Закона о защите прав потребителей и Гражданского кодекса РФ. В них указаны основания для совершения такого действия:

• существенные нарушения положений соглашения, допущенные одной из сторон сделки;
• иные ситуации, предусмотренные договором или законодательными актами.

В первом случае речь может идти о нарушениях, влекущих серьезный ущерб для второй стороны. При этом данное лицо лишается тех благ, которые могло бы получить, если бы договор исполнялся согласно его положениям и закону.

Как и в какие сроки можно вернуть средства по договору?

Возврат денег по договору возможен, однако при этом должны соблюдаться определенные условия. К ним относят:

• наличие у приобретенного товара недостатков, которые не были оговорены в соглашении с продавцом;
• качества товара не соответствуют тем, которые сообщались в договоре или обычным способом для такого рода вещей;
• при наличии иных нарушений, свидетельствующих о несоблюдении сделки или Закона о защите прав потребителей.

Если вы требуете вернуть средства, продавец может потребовать возврата переданного изделия. Помимо , покупатель может потребовать возместить в полном объеме причиненные сделкой убытки. То есть если вы, приобретя товар низкого качества, потеряли дополнительные деньги, их можно вернуть, взыскав через суд с продавца.

Общая сумма средств, которые необходимо вернуть, включает стоимость купленного изделия и размер понесенных убытков. Срок удовлетворения таких требований четко прописан законом о . Он достигает десяти дней, начинающих течь с момента предъявления требования. Когда такое обращение покупателя проигнорировали или ответили на него отказом, следует готовить ходатайство для рассмотрения его судебными органами.

Особенности расторжения договора и возврата средств

Чтобы решение было принято в вашу пользу, нужно найти грамотно подготовленный образец искового заявления о расторжении договора купли продажи и возврате денег. В нем необходимо отразить все нюансы рассматриваемого дела:

1. Огласите результаты досудебной процедуры расторжения сделки, отметив полное соблюдение положений закона в данной части.
2. Сошлитесь на положения самого договора, в части возможностей окончания его действия и получения уплаченных средств обратно.
3. В суд следует обращаться только после попыток добровольного урегулирования спора (этот момент отражен в законодательстве).
4. В ходе досудебного разбирательства продавец должен быть оповещен о причине расторжения, сроках возврата денег и нарушениях соглашения.
5. Отказ продавца, как и обращение к нему, должны быть оформлены документально (копии переписки с ответчиком нужно будет прикрепить к иску).

Решение судья примет после всестороннего рассмотрения дела. Если ходатайство составлено без ошибок, в нем приведены веские доводы, а также соблюдена процедура обращения в суд, решение вынесут в вашу пользу.

Какие сведения указывать в иске?

Направлять заявление нужно в районный суд, указав наименование отделения, его точный адрес. Также потребуется информация об истце и ответчике (ФИО, название организации, адреса и контактные данные). Еще необходимо указать цену иска, а также размер государственной пошлины, которая вычисляется исходя из стоимости ходатайства. В самом обращении:

• нужно сообщить дату заключения соглашения, его номер и данные о приложениях к договору;
• обязанности продавца и покупателя согласно указанным выше документам;
• особые обстоятельства, прописанные в соглашении сторон;
• в каком размере на счет продавца вносились средства (вся сумма или только авансовый платеж);
• сошлитесь на документы, подтверждающие оплату денег и передачу товара или оказание услуги;
• опишите попытки досудебного урегулирования спора, указав на доказывающие этот факт бумаги;
• пропишите заведомо ложные сведения, которые предъявлялись продавцом, либо обнаруженные недостатки товара.

Еще потребуется подробное описание причиненных убытков, а также отсылки на законодательные нормы, регулирующие данные правоотношения. Когда максимум полезной информации по делу уже предъявлен, осталось указать исковые требования и перечислить прикрепленные к иску документы.

Какие бумаги потребуются для удовлетворения ходатайства?

Когда составляется исковое заявление о расторжении договора купли продажи и возврате денег, важно особое внимание уделить просительной части. От нее будет зависеть полнота удовлетворения требований. Помимо расторжения сделки с возвратом средств по ней (напишите точную сумму), можно потребовать выплаты пени за просрочку, процентов за пользование чужими средствами, и причиненных убытков. Не забывайте сообщать точные суммы, необходимые к выплате.

К списку прикрепленных документов относятся:

• соглашение, заключенное с продавцом и подлежащее расторжению;
• дополнительные бумаги и приложения по договору;
• спецификации и квитанции, доказывающие оплату товара или услуги;
• подтверждение досудебных попыток урегулирования спора;
• копии искового заявления по числу участников разбирательства;
• иные бумаги, способные повлиять на исход ситуации.

Со всех бумаг надо снять копии, заверив их у нотариуса, либо предоставить судье оригиналы для ознакомления. В конце заявления поставить дату и подпись истца.

Они, в целом, опираются на общий для всех, алгоритм.

Документ подаётся мировому судье, в соответствии с тем районом, где находится организация ответчик или поставщик, в отношении которого планируется возбуждение дела.

Но, прежде чем приступить к судебной процедуре, необходимо провести до судебные действия .

Они будут связаны с уведомлением вашего партнёра о намерении возбудить судебное производство. Если он пойдёт на разрыв отношений по соглашению и возместит убытки – необходимость в судебном производстве отпадёт естественным путём.

Если откажется – соберите документы о проведении до судебной попытки прийти к соглашению, оплатите государственную пошлину и подавайте заявление.

Заявление составляется по определённой форме. Вначале указывается субъект, ответственный за производство дела – это судья, по участку которого будет рассмотрено ваше заявление. Далее указываете данные истца, то есть свои, с указанием фамилии, имени и отчества, а также домашнего адреса и телефона (если физическое лицо).

После этого указываете данные ответчика. Если это организация, то укажите её наименование, форму собственности и фамилию лица, ответственного за подписание договора. Также укажите адрес ответчика и его контактный телефон.

В основной части нужно указывать следующее :

1. Характеристики и полные сведения о соглашении, которое вы подписали с ответчиком.
2. Выберите и выпишите те пункты, которые надо выполнять и в отношении, к которым появились претензии.
3. Подробно изложите все нарушения, которые произошли при исполнении обозначенных вами пунктов. Обнаружьте факты.
4. Сообщите, какие досудебные действия проведены в контексте мирного урегулирования. Что сделала (не сделала) сторона ответчика.
5. Перечислите документы, подтверждающие досудебное взаимодействие.
6. Составьте обращение к суду:
   • просите принять решение о признании документа недействительным;
   • просите принять решение о возмещении материальных (моральных) убытков со стороны ответчика. Опишите подробно, какой ущерб нанесён и перечислите подтверждающие документы.
7. Дайте перечень документов, поставьте дату и подпись.

В перечень документов будут входить те, что являются доказательством вашей правоты и правомочности заявительной бумаги. А также: договор (копия) и подтверждение оплаты пошлины (копия квитанции).

Примеры использования

Опираясь на эту правовую основу, заявления, будут дополнены различными нюансами, связанными с частными практическими задачами, в отношении различного вида, соглашений.

Исковое заявление о расторжении договора купли продажи

Может предполагать искажение договорённостей в следующем :

• качество товара (продукта, услуги) не соответствующее обещанным пунктам соглашения (в сторону понижения);
• количество или объём товара (продукта, услуги), не соответствующее обещанным пунктам (в сторону понижения);
• изменение стоимости, её несоответствие договорной (в сторону повышения);
• нарушение сроков для получения поставки;
• не предоставление товара (продукта, услуги) или его части.

Нарушение по не предоставлению услуг оказывается самым распространённым в различных мошеннических схемах. Но суд не всегда становится на сторону потребителя, так как, заключая контракт, нужно предусматривать, возможность обмана. Как пример можно привести распространённые схемы по продаже несуществующих земель.

Поэтому при проведении сделки не забудьте проверить по кадастровому номеру все характеристики участка и уточнить собственника.

При составлении заявления обратите внимание на то, чтобы выделить пункты, в которых указывается качество, количество, стоимость товара и пояснить, какие из этих договорённостей не выполнены. Поясните фактами и доказательствами претензию. При подаче, обратите внимание и на другие причины, которые стали условием отказа от соглашения.

В подтверждение их наличия нужно собрать документы. Это и заключения независимой экспертизы, и накладные или акты приёмки товара, квитанции об оплате или представленные счета, накладные по перевозкам и прочее.

В случае не предоставления товара, продукта, услуги – ограничьтесь письменными показаниями, если нет других доказательств.

С банком

Безболезненно расторгается только до момента получения суммы займа и до определённого соглашением срока, предварительно уведомив. В этом есть свой резон, ведь основным условием является получение денежной суммы на договорных условиях. Абсурдным может оказаться момент отказа от выполнения условий возврата, потребителем.

Даже когда потребитель оказался в сложной ситуации, то это не повод для разрыва отношений, ведь погашение взятой суммы неизбежно. Соглашение можно пересмотреть на месте и, в соответствии с возникшими проблемами, определиться в пересмотре условий возврата.

При заключении кредита, все пункты документа, обозначенные заказчиком, подлежат исполнению. И если вы их подписали – придётся выполнять. Но если вы недосмотрели некоторые тонкости при его подписании, а впоследствии стали сожалеть об этом – можно уведомить банк о своём желании пересмотреть отдельные пункты и откорректировать.

Если банк отказался, то на этом основании можно подать иск.

В соответствии с положением о правах потребителя, заёмщик имеет право вернуть полную сумму кредита, оплатив минимальный процент, но не позднее 14 дней со дня получения.

Заявление можно подать если :

• банк отказал в реорганизации договорных условий;
• нарушил права потребителя;
• наложил неправомерные штрафные санкции.

Скорее всего, вы попадёте в ситуацию не прописанных требований, которые судом могут отклоняться. Однако бездействие чревато углублением долговой ямы, а последствия этого, известны практически всем.

Пишите в заявлении всё, что может поставить суд на вашу сторону и подтверждайте всё справками о доходах и иными документами. В отличие от других случаев, здесь можно не скупиться на эмоционально-образное отражение ситуации, потому что иных вариантов, правового характера, для того чтобы склонить банк на свою сторону, вы можете не найти.

Аренда

Аренда квартиры или земельного участка не всегда оформляется договорной основой, что значительно затруднит производство.

Подавать заявление о досрочном отказе следует, если хозяин собственности совершил следующие действия :

• нарушил сроки пользования;
• повысил плату;
• предъявил не оговорённый ранее запрет (приём родственников, гостей, домашние животные и т.п.);
• предъявил не оговорённые ранее требования (провести ремонт и т.п.) – то вы можете подавать в суд.

Внимательно смотрите, получают ли ваши претензии правомочный характер на фоне придирок собственника. Для этого опирайтесь на пункты контракта, которые не предусматривали в момент подписания договорённостей, полученных вами условий, а, значит – выполнять их вы не обязаны. И обратите внимание на то, что срок предупреждения – 3 месяца.

Найм

Найм осуществляется в соответствии с принципами трудового законодательства и опирается на правовую основу.

Так как здесь вы выступаете в роли потребителя труда – то причины :

• некачественное выполнение работ;
• невыполнение работ (части);
• нанесение ущерба при выполнении работ;
• нарушение сроков.

Во всех случаях вернитесь к пунктам, которые определяли количество, качество, сроки и выпишите в основной части заявления специальными пунктами. Подтвердите фактами: актами приёмки, экспертным заключением или актом о невыполнении работ.

Для составления актов можно привлечь третьих лиц – специалистов соответствующего профиля или получить свидетельские показания.

Опираясь на вышеизложенное, можно готовить иск.

Договор подряда

Он, по сути, аналогичен найму, но здесь вы потребляете трудовой ресурс группы людей.

Соответственно – причины расторжения будут те же, но к ним может прибавиться претензия за замену специалиста другим, квалификация которого ниже.

Если все эти пункты учтены при организации подряда, то – опираясь на них, укажите, что конкретно не исполнено.

Здесь есть небольшое преимущество: в ответ на ваш иск, ответчик должен доказывать, что работы сданы в срок (предъявив акты приёмки) .

А вы, можете сослаться на отсутствие актов приёмки – как на доказательство невыполненных работ (части). Остальные документы – те же, что и в предыдущем случае.

Соглашение на оказание услуг

Это соглашение практически не отличается от двух предшествующих форм. Но здесь зачастую предлагается готовый результат. Соответственно – эти договорные обязательства могут быть более стабильными.

Но, при перечисленных причинах, вы имеете право возбудить иск :

• за невыполнение обещанных обязательств;
• за нарушение сроков поставки услуг;
• за нарушение ожидаемого качества;
• замена специалистов, оказывающих услуги – на менее квалифицированных сотрудников;
• за повышение оплаты за услугу;
• за материальный ущерб;
• объективная ситуация, не позволяющая продолжать отношения сотрудничества (если человека уволили с работы, и он не может оплачивать услуги и т.п.);
• любые причины, нарушающие положения поставки услуг.

При составлении документа, нужно выбрать приемлемый пункт и его несоответствие перечисленным причинам. Привести факты, которые станут подтверждением правомочности иска с приложением документов.

К таковым можно отнести :

• договор оказания услуг;
• уведомление о расторжении (и документы по досудебной процедуре);
• подтверждение о получении ответчиком уведомления о расторжении;
• квитанция оплаты пошлины;
• заключения независимой экспертизы.

Займ

Займ оформляется по аналогии с кредитом. Но здесь более распространены схемы высоких процентных ставок.

Будьте осторожны уже в момент подписания соглашения займа – ставки по проценту могут быть настолько высоки, что возбуждение иска только затянет срок погашения.

За это время, проценты ещё повысятся.

Истец обязан объяснить причину расторжения и приложить копии документов, подтверждающие причину расторжения .

Появится вопрос о неправомочности ваших действий, если вы не предложили условия погашения займа.

В этих случаях производится не расторжение, а переоформление соглашения.

Иск, соответственно, целесообразно будет подавать на переоформление, но в том случае, если в до судебном урегулировании, вы не добились результата.

Поручение

Поручение обычно составляется на выполнение одноразовой работы.

Поэтому документ может быть подан :

• при невыполнении порученной работы;
• при ненадлежащем качестве выполнения с материальным ущербом.

Такие иски будут опираться на возмещение ущерба по предоплате или за нанесение имущественного вреда. Необходимо указать факт заинтересованности истца, с определённой им, суммой. Опорой станут документы, подтверждающие связь производимой работы с принесёнными убытками, а также экспертное заключение по порче имущества, или акт об его утрате.

Имейте в виду, что вам придётся оплатить госпошлину в процентном отношении к взыскиваемой сумме, кроме 200 рублей, которыми оплачиваются неимущественные иски.

Перевозка

Что касается соглашения о перевозки, то может быть как документ о перевозки груза, так и перевозки пассажиров.

Перевозка, как причина подачи искового документа может иметь претензии:

• по не осуществлению;
• нарушению сроков, которые привели к порче товара;
• нарушению сроков, приведших к утрате ценности груза;
• нарушение качества перевозки, при котором товар (часть) пришёл в негодность.

Как правило, здесь также взыскивается материальный ущерб по аналогии с предыдущим примером.

Залог

Залог является договорной формой, дополнительной к другим соглашениям имущественного характера. Обычно он применяется при займе или кредитовании. Соответственно, без расторжения основного, он не может быть расторгнут.

Но, если у вас появилась потребность заменить залоговое имущество – вопрос может стоять о переоформлении, а не о расторжении. Иск может быть подан при отказе замены объекта залога.

Инвестиционный договор

Инвестиционный договор расторгается на общем основании, но здесь круг причин отказа от договоренностей ограничивается пунктами соглашения.

После претензионной процедуры, собрав необходимые документы, можно писать иск .

Оно будет правомочно только тогда, когда будет нарушен хотя бы один из пунктов.

В таком случае возьмите инвестиционное соглашение и внимательно рассмотрите все пункты, выберите те из них, которые не выполняются. Сославшись на них, можно составлять основную часть иска.

Имейте в виду, что причины типа: «передумал» и «расхотел» судом учитываться не будут, так же как и прочие условия, которые не были обещаны.

Однако, на основании положения о правах потребителя, его можно вернуть в течение 14 дней с момента подписания, а в случае отказа – возбудить иск.

Встречный иск

Его можно подать тогда, когда в процессе судебного разбирательства в вашу сторону, выявятся ложные, неправомерные требования или будет предъявлена неправомерная и не соответствующая действительности доказательная база. Об этом надлежит заявить суду, но не зависимо от развития данного судебного разбирательства, подать встречный документ об отказе от соглашения.

Он составляется по аналогичным, с обычным иском, правилам, но наименование документа будет не «исковое заявление», а «встречное исковое заявление». В основной части необходимо начать с отсылки к иску, в котором изложены сведения (перечислить какие) и изложить несоответствия, опираясь на факты и подкрепив их доказательными документами.

Можно подать встречный иск и раньше, в тот момент, когда вы узнали о возбуждении в вашу сторону судебного дела.

В заключение нужно отметить, что исковое заявление – разумный, но не всегда оптимальный вариант достижения цели. Поэтому при составлении документа, положение о его расторжении должно быть сформулировано предельно точно, не допуская интерпретаций в отношении предусматриваемых пунктов, что даст возможность не прибегать к суду.

Необходимо иметь в виду, что моральный и эмоциональный фон, при расторжении таких договоров у обеих сторон не всегда сбалансирован. Но чётко обозначенные пункты, подлежащие исполнению – создадут структуру, которая значительно облегчит участь бывших партнёров.