Договор поставки поставщик покупатель. Как составить договор поставки товаров - образец
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
РФ, г. Челябинск "_____" _____________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Василек", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые « Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве ) :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________________________ (Прим: указать общее наименование поставляемого товара ), именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка производится отдельными партиями. Условия поставки каждой партии товара согласуются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации содержат следующие условия:
— наименование товара (должно указываться полное и верное наименование по номенклатуре );
— количество товара;
— цена за единицу;
— срок поставки соответствующей партии товара;
-___________________________ (прим.: могут указываться дополнительные условия ).
(Примечание к разделу: условие договора о товаре должно быть прописано очень четко. Договор должен позволять определить точное наименование и количество товара, поставляемого в рамках договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным, даже если он подписан и на нем стоят все печати . Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.
Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, покупатель, если он приобретает товар по предоплате, или поставщик, если продает с отсрочкой платежа. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на полное и точное указание в договоре условия о товаре.
При этом многие знают, что отнюдь не всегда характер отношений между сторонами позволяет заранее указать наименование и количество товара, поставляемого по договору. Например, если договор заключается на долгий срок, и поставки производятся отдельными партиями по мере необходимости, стороны заранее не знают, сколько и чего они поставят за время действия договора.
Для решения подобных проблем, придуманы, так называемые « рамочные» договоры, предполагающие согласование поставки каждой партии товара в отдельном документе (в спецификации, заявке и даже накладной). Пользоваться подобными конструкциями, безусловно, можно и нужно, но делать это нужно грамотно, понимая юридический смысл каждого слова. Неверное оформление подобных договоров и сопутствующих документов (спецификаций, заявок и т.д.) с высокой вероятностью приводит к усложнению защиты Ваших прав в суде.)
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.2. Каждая партия товара оплачивается двумя платежами:
— первый платеж в размере _____% стоимости партии товара производится не позднее _________________ дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации;
— второй платеж в размере ______% стоимости партии товара производится не позднее, чем ___________ до согласованной даты поставки.
2.3. В случае просрочки выплаты Покупателем первого платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку товаров на период просрочки внесения первого платежа.
2.4. В случае просрочки выплаты Покупателем второго платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
(Примечание: к разделу: условия об оплате должны соответствовать Вашим реальным догвооренностям)
3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденных РФ, либо требованиям, предоставляемым к изделиям подобного рода.
3.2. Приемка товара по качеству и количеству производится на складе Покупателя не позднее ____________ (дней, часов) с момента доставки по Акту приема-передачи либо по накладной формы ТОРГ-12. Приемка производится с участием уполномоченного представителя Покупателя.
3.3. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Товар, признанный обеими Сторонами браком, подлежит замене Поставщиком за свой счет.
3.4. Доставка товара на склад Покупателя по адресу _________________________________________ __________________________________________________________ производится Поставщиком за счет собственных средств.
(Примечание: Вопрос о порядке приемки товара по качеству и количеству является одним из самых важных. От правильности оформления приемочных документов зависит возможность предъявления претензий впоследствии. Если при приемке товара, не были выявлены зафиксированы недостатки, то покупатель, зачастую лишается возможности защитить свои права .
В случае, если стороны имеют возможность при приемке пересчитать и проверить весь поставленный товар, то предложенные нами формулировки договора Вам подходят.
Если же доставка производится через транспортную компанию и при приемке товара покупателем представитель поставщика присутствовать не может, то предусмотренный в договоре порядок приемки требуется изменить и усложнить с учетом всех возникающих рисков. В этом случае договор должен предусматривать порядок фиксации обнаруженных недостатков, вызова представителя поставщика и предъявления претензий. Кроме того, договор должен учитывать возможность появления недостатков в пути по вине транспортной компании.
Все вышеперечисленные обстоятельства учтены в Инструкциях Госарбитража №№П-6, П-7, регулирующих приемку товара по количеству и качеству. Если Вы желаете, чтобы эти инструкции регулировали Ваши отношения, на них обязательно нужно сделать ссылку в договоре, в противном случае инструкции применяться не будут. Однако, прежде чем использовать в своей работе эти документы, Вы должны с ними тщательно ознакомится и понять, что полное и верное их соблюдение весьма трудоемко и для небольших предприятий не всегда выполнимо.
Таким образом, по нашему мнению, порядок приемки товара должен разрабатываться индивидуально с учетом реальных взаимоотношений и особенностей работы сторон.)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: лучше указать арбитражный суд своего региона )
4.3. В случае нарушения срока исполнения поставки Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере ____% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. (Примечание: возможно ввести дополнительные штрафные санкции )
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Образец (Примерный). Типовой договор поставки товаровДОГОВОР N. _______
поставки товаров
Г. _________________ "___"_________ 200_ г.
Именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице ________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Поставщик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (далее -
"Товар"), согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в
Спецификации и в ___________________________ (накладных, счетах-фактурах) на каждую
партию Товара.
Сумма настоящего Договора составляет ___________________________.
1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании подписанной сторонами
Спецификации, которую ___________________ обязан представить _____________________ не
позднее чем за __________________ (__________________) дней до даты отгрузки Товара
Покупателю.
1.4. Спецификация считается принятой в редакции ________________, если
_______________________ в течение ________ (_______________) дней после ее получения не
сообщит _____________________ о своем несогласии с данными Спецификации.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ,
принятым для данного вида товаров, образцам Товара.
Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и / или другими
документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и / или
безопасность Товара.
2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. В случае
поставки Товара пониженной сортности Покупатель удерживает с Поставщика неустойку в
размере ___% (_______________) от стоимости Товара, сортность которого оказалась
пониженной.
2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение _____________
(___________________) дней.
2.4. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в
процессе реализации через розничную сеть Покупателя последний обязан известить Поставщика
о выявленных дефектах в течение ________ (_____________) дней после их обнаружения с
приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика
обязателен.
Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в
течение _____________ (________________) дней от даты приема-передачи Товара, если
дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение _______
(_____________) дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных
дефектов в процессе реализации через розничную сеть.
2.5. Если Покупатель осуществляет розничную продажу поставленного Товара и потребитель
возвращает Покупателю некомплектный Товар и / или Товар ненадлежащего качества,
поставленный Поставщиком, то Поставщик обязан заменить Покупателю возвращенный
потребителем Товар или вернуть Покупателю стоимость возвращенного Товара в течение ___
(____________) дней.
Поставщик обязан также выплатить Покупателю неполученную выгоду (то есть разницу между
ценой поставки Товара Покупателю и ценой розничной реализации Товара потребителю), а
также возместить Покупателю все убытки, возникшие у последнего в связи с таким возвратом
Товара потребителем.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации и / или в заказе (заявке)
Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. Товар, поставленный досрочно
и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в
следующем периоде.
Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются
соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным исполнением считается
поставка Товара не позднее ____________ (________________) дней со дня представления
заказа.
3.2. Покупатель получает Товар по следующему адресу: ____________
_____________________________________________________________________.
Доставка Товара производится транспортом ________________________ (Поставщика или
Покупателя) за счет _________________________________.
3.3. Поставка Товара в количестве менее минимальных норм, установленных в Спецификации,
производится путем выборки. Покупатель обязан произвести выборку в срок
____________________________________.
3.4. Поставщик вправе отгружать Товар отдельными частями комплекта, установленного в
Спецификации. Отдельные части комплекта могут отгружаться Покупателю транзитом
непосредственно предприятием - изготовителем по указанию Поставщика.
3.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим
условиям, номера и индексы которых указываются в Спецификации при отгрузке Товара с
применением средств пакетирования, в спецконтейнерах, в инвентарной таре.
Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования,
в которых поступил Товар, в срок ____________. Покупатель возвращает Поставщику
многооборотную тару и средства пакетирования по адресу:
____________________________________________.
3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан
восполнить недопоставленное количество Товара в течение ______ (________________) дней и
выплатить Покупателю штраф в размере ___% (________________) от стоимости
недопоставленного Товара.
3.7. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на
______ (______________) дней.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в
Спецификации, накладных, счетах-фактурах на данную партию Товара.
4.2. К ценам на поставляемый Товар устанавливается доплата за срочное исполнение
заказа (п. 3.1 настоящего Договора) в размере __% (________________) от цены
поставляемого Товара.
4.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
4.4. Расчеты за изделия, входящие в комплект, отгружаемые их изготовителями транзитом,
производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между
предприятием - изготовителем и Покупателем (плательщиком).
4.5. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:
После получения партии Товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика
сумму в размере ___________ (________________________) в течение _____
(____________________) банковских дней.
4.6. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Товара
оплачиваются __________________________ исходя из их себестоимости, указанной в накладных
и счетах-фактурах ______________.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу (по
Спецификации), или просрочку выборки Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в
размере ___% (_________________) от стоимости отгруженного Товара.
5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере
___% (_________________) от стоимости за каждый день просрочки платежа.
5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _________ (______________)
дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих
обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности.
5.4. В случае непоставки Товара на дату, указанную в п. 3.1, Поставщик обязан
выплатить Покупателю неустойку в размере ___% (______________) от стоимости
недопоставленного Товара.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка
которого просрочена на ____ (_________________) дней.
5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если
нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными
бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно
быть подтверждено _____________________________________________ торгово-промышленной
палатой.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания,
представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются
вышеизложенным текстом.
7.4. Подписанный Договор вступает в силу с "___"_________ 200_ г. и действует до
"___"__________ 200_ г.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ______________________________________________________
Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Покупателя: От Поставщика:
_______________________ _________________________
Бланк документа «Договор поставки продукции (товаров) (образец)» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
поставки продукции (товаров)
г. ______________ "___" ___________ 20__г.
_______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и
оплатить _____________________________________________ (наименование
товара) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые
являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.
Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в
настоящем пункте, ______________ (наименование товара) устанавливается в
размере ________________________.
1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в
соответствии с графиком поставки.
1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя,
осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий
__________________________________ (наименование товара).
2. Требования к качеству и комплектности
2.1. Поставляемые ________________ (наименование товара) по качеству
и комплектности должны соответствовать ________________
___________________________________________________________ (наименования
стандартов, образцов, описаний, технических условий и т.п.), а также
требованиям, установленным в п.1.1 настоящего договора и в прилагаемой к
договору спецификации.
2.2. Согласование между сторонами уточненных технических
характеристик и дополнительных требований к качеству ______
________________ (наименование товара), не предусмотренных утвержденной
технической документацией, осуществляется в следующем порядке:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность ________
_______________ (наименование товара) в течение гарантийного срока,
установленного __________________________ (ГОСТ, ТУ или иной документ,
предусматривающий гарантийный срок).
Поставщик предоставляет (не предоставляет) дополнительные гарантии
качества ________________________________________________________________
(в случае, если по соглашению сторон предусматриваются такие
дополнительные гарантии, их содержание должно быть конкретизировано).
4. Тара, упаковка и маркировка
4.1. ________________ (наименование товара) поставляются в таре и
упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим
условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе
2 настоящего договора).
4.2. Многооборотная тара (упаковочные материалы) является возвратной
и должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее
Со дня получения ______________ (наименование товара)
Покупателем.
4.3. Упаковка ____________________ (наименование товара) должна
наименования покупателя и грузополучателя;
адрес грузополучателя;
номер и дата договора поставки;
номера позиций (по спецификации и графику поставки);
номер места;
вес нетто, вес брутто;
размеры тары в см (длина, высота, ширина);
сведения о Поставщике и грузоотправителе.
4.4. Места, требующие специального обозначения, должны иметь
дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", "Стекло"
и другие в зависимости от особенностей груза.
5. Цена и стоимость товаров
5.1. Цена одного ___________________ (единица измерения) подлежащих
поставке ____________________________________ (наименование товара)
устанавливается на весь период поставки в размере ____________________,
что отражается в прилагаемой к договору спецификации.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего
срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения
цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие
обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или
действием непреодолимой силы.
5.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке __________________
(наименование товара) определяется в соответствии с прилагаемыми к
договору спецификацией и графиком поставки.
5.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы
Поставщика, при транспортировке ________ (наименование товара) грузовой
скоростью, устанавливается в размере ____________________________ рублей.
5.4. В случае, если с письменного согласия Покупателя отправка
_______________ (наименование товара) осуществляется Поставщиком
ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет
Покупатель.
6. Порядок отгрузки
6.1. Отгрузка ____________________ (наименование товара)
производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью.
Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется
в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях
франко-вагон - станция назначения в присутствии представителя Покупателя.
6.2. Каждая партия подлежащих поставке ________________
(наименование товара) должна иметь следующие сопроводительные документы:
Железнодорожная накладная - 1 экз.;
Спецификация - 1 экз.;
Сертификат качества - 1 экз.;
Санитарный сертификат - 1 экз.;
6.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем
Покупателя Поставщику письменного извещения (копии платежного поручения с
круглой печатью банка) об оплате соответствующей партии.
6.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии ______
________________ (наименование товара) железной дороге обязан уведомить
Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу,
факсу или телефону.
7. Порядок расчетов
7.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком
партии ____________________ (наименование товара) осуществляется
Покупателем в полном объеме в _____________ срок со дня заключения
настоящего договора в размере __% от суммы договора.
Оплата каждой последующей партии ___________________ (наименование
товара) осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в
Срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от
железной дороги, в размере __% от суммы договора.
7.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты
последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии
______________________ (наименование товара).
8. Приемка товара
8.1. Приемка каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) от железной дороги осуществляется представителем
Покупателя в _________ срок со дня получения уведомления железной дороги
о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов,
указанных в п.6.2 настоящего договора.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) оформляется двусторонним актом приемки, подписанным
представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает
приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке
несоответствия полученных _______________ (наименование товара) условиям
настоящего договора, спецификации или графика об этом делается
соответствующая запись в акте.
8.2. При осуществлении приемки _______________________ (наименование
товара) Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и
качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие
_________________ (наименование товара).
8.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков,
недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации
Покупатель не позднее, чем _____________________ письменно уведомляет об
этом Поставщика.
8.4. В случае отказа от поставленного ___________________
(наименование товара) Покупатель обязан обеспечить его сохранность,
принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об
этом Поставщика.
В случае принятия Покупателем __________ (наименование товара) на
ответственное хранение Поставщик обязан в _______ срок вывезти указанный
товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую
ответственность за судьбу товара.
9. Срок действия,
порядок изменения и расторжения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания
сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей
поставке в соответствии с графиком партии ______ (наименование товара).
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами
договора.
9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков
оплаты товаров.
9.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и
в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.
10. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
10.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать
противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий -
разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не
достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством
10.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10.3. За просрочку поставки или недопоставку ____________
(наименование товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере
__% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день
просрочки, но не более _____________, а в случае недопоставки - в размере
__% стоимости недопоставленных _____________ (наименование товара).
10.4. За поставку _________________ (наименование товара)
ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству,
установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере __% стоимости той партии, в составе которой
обнаружены _________________ (наименование товара) ненадлежащего
качества.
10.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке _______________
(наименование товара) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в
размере __% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день
просрочки, но не более _____.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: _________________________________________________________
Покупатель: ________________________________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Подписи сторон:
Поставщик ___________________________________ М.П.
Покупатель __________________________________ М.П.
Посмотреть документ в галерее:
По условиям договора поставки товаров продукции, одна сторона - поставщик, принимает на себя обязательства по поставке перечисленных в договоре товаров в обусловленный срок другой стороне – покупателю. Покупатель обязуется принять товар (продукцию) и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.
В договоре поставки товара (продукции) прописываются перечень товаров, его цены и количество, способ расчетов, условия поставки и доставки, условия приемки товара, а также штрафные санкции за неисполнение сторонами своих обязательств.
Скачать договор поставки товара (продукции)
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ПРОДУКЦИИ) №______
«__ » _________ 20__ г. г. _________________
Именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем именуемый Покупатель, в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (продукцию) по номенклатуре (ассортименту) и в количестве: _________________________________________.
2. Качество и комплектность товара (продукции) должны соответствовать ______________________________________________________________________________________________.
(наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей)
3. Оплата товара (продукции) производится по цене: __________() рублей.
4. Поставка товара (продукции) производится в следующие срок до ______________________________.
Количество товара (продукции), недопоставленное в период поставки подлежит (не подлежит) восполнению.
Досрочная поставка товара (продукции) допускается до __________________________.
5. Сумма договора составляет ______________(_________________________________)рублей.
При изменении объема поставки или цен сумма соответственно изменяется.
6. Расчеты за поставленную продукцию (товар) производятся безналичным платежом на расчетный счет № ________________, открытый в банке _____________________________.
Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты платежных требований Поставщика в случае:____________________________________________________________________________.
7. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать ______________________________________________________________________.
Дополнительные требования к таре, упаковке и маркировке: __________________________________________________________________.
8. Товар доставляется Покупателю _______________________________________________________________________________________.
Расходы по доставке оплачиваются Поставщиком / Покупателем .
9. Приемка товара (продукции) по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража NN П-6, П-7.
Вызов иногороднего Поставщика для участия в составлении актов приемки обязателен в случаях _____________________________.
10. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере __________% от стоимости недопоставленной товара (продукции).
За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика подлежит уплате штраф в размере _______________% от стоимости товаров, указанных в п.5.
11. Прочие условия: ________________________________________________________________.
12. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
13. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
14. Реквизиты сторон:
Продавец: Покупатель:
| Наименование: ____________________ |
Одним из часто встречающихся обязательств в деятельности, касающейся предпринимательства, является договор поставки. Грамотно составленный документ в полной мере отражает все условия торговых отношений и предотвращает образование каких-либо споров или претензий, поскольку охватывает даже все возможные обстоятельства, которые могут помешать любой из сторон их выполнить.
Суть такого документа состоит в следующем (рассмотрим два основных определения, характеризующие его):
Договоры такого характера в обязательном порядке составляются в письменном виде. Они могут существовать как в обычной форме и подписываться только сторонами, участвующими во взаимоотношениях, так и дополнительно быть удостоверенными нотариусом.
Существенные характеристики и особенности
Основными особенностями договора поставки являются следующие положения , на которые в первую очередь должны обращать внимание стороны, заключающие его:
- Четкая формулировка предмета договора (согласно законодательству Российской Федерации, этот пункт относится к обязательным при составлении документа).
- Условия, характеризующие продукцию . Данный пункт четко разграничивает ответственности сторон и возможные действия при несоответствии указанным требованиям количества либо качества.
- Количество товара, которое подлежит поставке, обычно не указывается в договорах длительного действия (не одноразовых). Обычно документ содержит определенные условия заказа, может быть даже дни, когда поставщик непосредственно озвучивает необходимое количество либо периодичность отгрузок за определенный промежуток времени.
- Качество товара . Непосредственно под понятием качества при подписании и соблюдении условий договора понимают соответствие его качественных характеристик требованиям законодательства, которые определяют его пригодность к дальнейшему использованию. Обычно показатели качества должны соответствовать либо требованиям соответствующего стандарта, либо техническим условиями его производства, либо образцами продукции, содержащими такую дополнительную информацию.
- Условия, характеризующие тару (мешки, коробки, паллеты) и упаковку (комплектация партий), в которой осуществляется поставка . Если данный пункт не оговаривается, то отгрузка производится в заводской таре и упаковке.
- Маркировка . В обязательном порядке все товары, которые производятся юридическими лицами, должны содержать соответствующую маркировку, кроме особых случаев, предусмотренных законодательством. Товары, производимые физическими лицами, обязательно имеют этикетку с указанием основных свойств (к примеру, продукты питания — информацию о составе, сроке годности, режимах хранения и т.д.);
- При поставке товаров, имеющих срок годности, в договоре поставки зачастую оговаривают условия о «граничном сроке» – когда, к примеру, до истечения периода годности остается определенное количество времени (половина общего периода либо какая-то определенная доля). Хотя, по усмотрению заказчика, при острой необходимости такой продукции отгрузка даже «граничного товара» может быть осуществлена.
- Сроки или периоды отгрузки (в течение какого срока после осуществления заказа либо подписания договора должен быть отгружен товар). Если поставщик не соблюдает указанные сроки, то покупатель может не принимать продукцию после истечения оговоренных временных рамок. Если документ содержит условия поставки конкретного объема не сразу всей необходимой партией, а разбитой на части, то тогда прилагается специальный график, описывающий условий отгрузки каждой отдельной части.
- Стоимость (цена) . Зачастую данный пункт редко содержится в договорах долгосрочного сотрудничества (к примеру, оформленного на год с последующей автоматической пролонгацией) и может описываться в специальном приложении к документу – спецификации, которая подписывается всеми участниками процесса отдельно и в обязательном порядке подлежит изменению при смене каких-либо условий или качественных характеристик, указанных в ней.
- Валюта денежных обязательств . При указании в договоре цены либо каких-либо штрафных санкций, выраженных конкретными цифрами, действующим законодательством РФ предусматривается использование только национальной валюты.
- Возможные претензии по качеству, которые предъявляет покупатель уже после приемки . Данный факт может иметь место в случае, когда целостность упаковки не нарушена и товар находится в сроках годности, а также отгрузка осуществлена с соблюдением действующих норм. При возможности рассмотрения таких претензий отдельно оговариваются их максимальные сроки (время после его поставки), а также пункты и показатели качества, по которым могут быть предъявлены претензии.
- Особые условия доставки к покупателю (требования по виду транспорта, условий расположения товара, компоновки партий, температурных условий). Если таковые особенности поставки не оговариваются, то право на выбор типа транспорта для доставки и условий его перевозки определяется поставщиком. Разумеется, условия доставки не должны противоречить условиям хранения и транспортировки, которые оговорены в спецификации и нормам и правилам контакта разных видов продукции.
Стороны договора
Сторонами договора поставки являются непосредственно поставщик, который одновременно может являться и его производителем, а также покупатель, который в свою очередь может быть поставщиком такого товара к следующему потребителю.
Также покупатель может либо реализовывать его, либо использовать для других целей (производства и т.д.). Стоит отметить, что если сторона, принимающая продукцию, может быть не зарегистрирована в качестве предпринимателя, то поставщиком товара могут быть:
- организации коммерческого характера;
- организации некоммерческого характера, но лишь в том случае, если поставки осуществляются в рамках действующего законодательства и такая деятельность разрешается ее учредителями;
- физические лица, которые являются предпринимателями.
Поставщиком, в свою очередь, может являться как лицо, занимающееся производством поставляемого товара, так и приобретающее его для дальнейшей реализации конечному либо промежуточному покупателю.
Кроме того, в качестве поставщика может выступать как непосредственный собственник, так и лицо, которое уполномочено владельцем осуществлять отгрузку и вступать с покупателями в договорные отношения (в данном случае обязательно наличие доверенности от собственника либо договора поручения).
Кроме непосредственного покупателя в отношениях, подразумевающих осуществление поставки, может принимать участие и так называемый получатель – в таком случае согласно составленному документу товар будет поставляться именно ему.
При наличии третьего лица (получателя), стоит отметить, что он по сути не является стороной договора, а зачастую лишь принимает участие в процессе приема. Договор поставки, который предполагает отгрузку непосредственно получателю, позволяет предъявлять требования к поставщику по вопросу соблюдения особенностей доставки и качества.
Виды соглашения
Рассматриваемый документ имеет общую форму и отличается лишь непосредственно по виду продукции (ее типу), которая может являться:
- Непосредственно товаром, подлежащим дальнейшей реализации в розничной или оптовой точке.
- Оборудованием для производства (машин, аппаратов, деталей, агрегатов). Стоит отметить, что в данном случае зачастую фирмы, занимающиеся отгрузкой такого рода, кроме самой доставки товара к получателю могут еще оказывать услуги по установке, монтажу и первоначальному запуску в работу аппаратов. В таком случае составляется либо отдельный документ на оказание услуг такого рода, либо дополняется основной с учетом всех необходимых моментов и специфических форс-мажорных ситуаций.
- Материалом (комплектующих либо предназначенных для изготовления чего-либо).
- Услугой.
- Ресурсом и топливом (газ, бензин, нефтепродукты, вода, электричество). Обычно такие товары предусматривают большие денежные обороты и составляются с участием юристов, поскольку возникшие споры по любым пунктам влекут за собой большие потери либо наложение штрафных санкций в значительных размерах.
Кроме того, в зависимости от юридического местонахождения (регистрации) участников договора от может быть международным .
Типовая форма, образец и пример
Типовая форма договора в настоящее время имеется в широком доступе. Стоит отметить, что такие договоры имеют общие положения, типовые и подходящие практически ко всем видам существующих соглашений.
Подписывая их, обязательно (какой бы стороной вы не являлись – поставщиком либо покупателем) дополните такой документ моментами, которые требуют уточнения и конкретизации.
Иногда крупные компании, бюджетные организации либо государственные предприятия, согласно существующего устава (либо положений политики организации), для осуществления поставок или получения товара пользуются исключительно типовыми формами документа, изложенными в собственной редакции.
Разумеется, такой договор составляется грамотными специалистами, а некоторые его пункты, точнее их формулировка, могут не всегда устраивать вторую сторону – участника договора поставки.
В случае желания второй стороны внести изменения предусматривается оформление и подписание дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение к договору поставки товара содержит номер основного документа, первый пункт, в котором прописываются наименования участников отношений, а также все реквизиты сторон.
По каждому конкретному пункту, который подлежит изменению, прописывается его новая формулировка. Предварительно, стороной, желающей внести такие изменения, дополнительное соглашение подается на рассмотрение второму субъекту договора, а после всех согласований подписывается обеими сторонами.
Для правильного и грамотного составления договора необходимо тщательным образом продумать, какие основные моменты кроме типовых условий могут заинтересовать как предпринимателя либо физического лица. Разумеется, в зависимости от особенностей предмета поставки в документе могут присутствовать отдельные, уникальные пункты.
В целом, даже подробный и тщательно составленный договор состоит из таких пунктов:
Процедура расторжения
Расторжение может быть двух типов :
- по взаимному соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон.
В первом случае стороны обычно расходятся без предъявления претензий, и расторжение документа может быть связано с дальнейшим отсутствием необходимого товара или отсутствием необходимости в таковом у покупателя.
Во втором случае расторжение может инициировать одна из сторон при условии, что вторая сторона не выполнила какие-либо условия, оговоренные в его тексте:
- нарушение сроков оплаты за доставленный товар покупателем;
- отказ в приеме товара при условии его соответствия всем оговоренным требованиям;
- неоднократная отгрузка товара ненадлежащего качества либо с истекшими сроками годности;
- нарушение поставщиками оговоренных сроков отгрузки.
Сроки соглашения
Договор поставки может иметь единоразовый характер , когда осуществляется однократная отгрузка, либо быть заключенным на длительное время (месяц, год, несколько лет) с возможным продлением (даже автоматическим, без дополнительных соглашений, в случае, если условия устраивают обе стороны договорных отношений).
Если предполагается систематическое либо периодическое осуществление отгрузок, то в документе прописываются сроки:
- поставок с момента произведения заказа;
- доставки по определенному графику (дни недели, числа календарных месяцев и пр.);
- доставки в определенное время суток (к примеру, в утренние часы хлебобулочных изделий);
- оплаты за полученную продукцию;
- возможности опротестования качества предмета поставки.
В целом, договор поставки является важным документом, регламентирующим деловые и финансовые отношения между сторонами.
Особенности и юридические тонкости договора поставки — в данном видео.
